+7 (499) 653-60-72 Доб. 448Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 773Санкт-Петербург и область

Бланк договора о предоставлении услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта

Бланк договора о предоставлении услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта

Если Вам помог наш блог, то не поленитесь и киньте денег какому-нибудь детскому благотворительному фонду. Поиск образцов понедельник, 22 июля г. Предмет договора 1. Исполнитель принимает на себя обязательства: - по ремонту и техническому обслуживанию принадлежащей Заказчику автомобильной техники далее по тексту - автомобилей в период ее эксплуатации, включая предоставление необходимых запасных частей и расходных материалов; - по продаже Заказчику по его заявке необходимых запасных частей, расходных материалов и аксессуаров; - по ремонту автомобильных сигнализаций и аудио видео - аппаратуры, установленной непосредственно Исполнителем. Порядок выполнения работ 2. Заявка на очередное техническое обслуживание или ремонт осуществляется уполномоченным представителем Заказчика по телефону факсу или письменно.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Договор на техническое обслуживание

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Сдаём технику в ремонт. Договор оказания услуг.

При прохождении техобслуживания в нашем техцентре на сумму более руб. Ремонт ТС производится по адресу: г. Москва, ул. Свободы, д31, стр. Москва, Алтуфьевское ш. По настоящему договору Исполнитель принимает на себя следующие обязательства: 2.

Обеспечивать прием на ремонт ТС Заказчика в согласованном порядке и в указанный Заказчиком срок. Приступать к ремонту и оформлять служебную документацию — Заказ наряд, только после идентификации направленных ТС VIN, номера двигателя, номера шасси, номера кузова на основании регистрационных документов. Осуществлять ремонт в объеме, указанном в Заявке на ремонт ТС, 2. Обеспечивать восстановительный ремонт ТС запасными частями, деталями и расходными материалами в согласованные с Заказчиком сроки.

Запасные части, детали и материалы по своему качеству и комплектности должны соответствовать техническим условиям заводов-изготовителей ТС. Нести в течение 1 одного месяца с момента подписания Заказчиком Акта приема-сдачи выполненных работ гарантийные обязательства за проведенный ремонт, с бесплатным устранением обнаруженных Заказчиком в течение гарантийного срока дефектов, связанных с проведенным ремонтом. Примечание: Гарантия не распространяется на запасные части, предоставленные Заказчиком Клиентом.

Об использовании таких запасных частей делается соответствующая запись в Направлении на ремонт и Заказ-наряде. Извещать Заказчика о сроках окончания работ не позднее, чем за 1 рабочий день до фактического окончания восстановительного ремонта.

В случае обнаружения скрытых повреждений, уведомлять о них Заказчика и не приступать к их устранению без получения от него согласия. По настоящему Договору Стороны принимают на себя следующие обязательства: 2.

Соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной в ходе реализации настоящего Договора. По всем иным вопросам, в рамках реализации настоящего Договора, стороны руководствуются действующим законодательством, включая Закон Российской Федерации от Заказчик вправе в любое время проверять ход качество выполнения работ Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

При этом Исполнитель обязан обеспечить возможность нахождения представителей Заказчика в производственных помещениях с учетом соблюдения технологического режима работы, правил техники безопасности, противопожарной безопасности и производственной санитарии.

Основанием для начала проведения работ Исполнителем являются открытый Заказ-наряд и Акт приемки транспортного средства по форме, определяемой Исполнителем самостоятельно , подписанные Заказчиком и Исполнителем.

Cроки выполнения работ срок начала и срок окончания, а также промежуточные сроки в случае выполнения работ по частям в течение общего срока выполнения работ в обязательном порядке согласовываются Исполнителем с Заказчиком. Согласование сроков выполнения работ по ремонту ТС с Заказчиком осуществляется путем подписания Заказчиком Заказ-наряда.

При открытии Заказ-наряда в нем в присутствии Клиента Исполнителем отражаются: а комплектность ТС; б все внешние механические повреждения; в переданные Заказчиком или Клиентом запасные части и материалы; г сроки выполнения работ по ремонту ТС. При обнаружении скрытых повреждений ТС Исполнитель с участием представителя Заказчика после осмотра скрытых повреждений на условиях, установленных п. Запись в Заказ-наряде о приемке Заказчиком выполненных работ является подтверждением передачи ТС от Исполнителя Заказчику.

Осуществление ремонта в согласованные сроки выполнения работ и отсутствие претензий по объему и качеству ремонта подтверждаются подписью Заказчика в Акте приема-сдачи выполненных работ.

В срок не позднее 2 двух рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-сдачи выполненных работ Исполнитель направляет Заказчику названный Акт, а также Заказ-наряд и Счет для оплаты ремонта ТС. Заказчик принимает ТС в день окончания работ во время рабочего дня Исполнителя. Если Заказчик не забирает ТС в течение 3 трех суток после окончания ремонта, то оплата пребывания ТС Клиента на охраняемой территории Исполнителя производится Заказчиком по тарифам Исполнителя, о размере которых Заказчик предварительно уведомляется при передаче ТС по Акту приемки Исполнителю.

В случае предоставления запасных частей Заказчиком Клиентом , гарантия на восстановительный ремонт распространяется только на ремонтные работы, запасные части и используемые расходные материалы Исполнителя. Заказ-наряд в обязательном порядке должен содержать следующие сведения:.

Полный перечень выполненных работ с указанием количества нормо-часов по каждому виду работ в отдельности и общей стоимости работ в рублевом эквиваленте, с указанием стоимости одного нормо-часа по каждому виду работ. Перечень использованных запасных частей, деталей и материалов с указанием их наименования, количества, стоимости по каждой позиции и общей стоимости в рублевом эквиваленте. Исполнитель осуществляет расчет оплаты ремонта, исходя из стоимости одного нормо-часа, указанного в Приложении 2 к настоящему Договору, на все виды ремонтных работ.

Стоимость ремонта и стоимость запасных частей, деталей и расходных материалов Исполнителя, которые планируется использоваться во время ремонта, указывается в составляемой Исполнителем приблизительной Смете. Исполнитель обязан передать или направить по факсимильной связи приблизительную Смету Заказчику одновременно с передачей или направлением ему по факсимильной связи копии Заказ-наряда.

Заказчик в течение 2 двух рабочих дней с момента получения копии или факсимильной копии приблизительной Сметы должен подтвердить ее или не подтвердить. В случае ненаправления в течение вышеустановленного срока Заказчиком своих возражений по приблизительной Смете Исполнителю она считается подтвержденной Заказчиком.

Окончательно стоимость работ и стоимость запасных частей, деталей и расходных материалов Исполнителя, использованных во время ремонта, отражается в Счете, направляемом Заказчику Исполнителем одновременно с Актом приема-сдачи выполненных работ и Заказ-нарядом в срок не позднее 2 двух рабочих дней с момента подписания Заказчиком названного Акта. Заказчик оплачивает услуги по ремонту ТС в течение 5 пяти рабочих дней с даты получения от Исполнителя Счета, Заказ-наряда и Акта приема-сдачи выполненных работ.

В отдельных случаях по решению уполномоченного представителя Заказчика и на основании предоставления Исполнителем Счета, Заказ-наряда на заменяемые запасные части и письма в произвольной форме с ходатайством произвести оплату восстановительного ремонта в объеме заменяемых запасных частей, Заказчик вправе осуществить предоплату заменяемых запасных частей.

В случае причинения вреда ТС Клиента, Исполнитель компенсирует причиненный ущерб за свой счет. В случае несвоевременной свыше 15 пятнадцати рабочих дней оплаты Заказчиком выполненных работ, Исполнитель имеет право приостановить прием в ремонт ТС Заказчика до погашения задолженности. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, включая военные действия, наводнение, землетрясение, забастовки и любые другие, непредвиденные, внешние или непреодолимые действия.

При наступлении указанных в п. Договора обстоятельств, Сторона для которой такие обстоятельства возникли должна в течение 10 десяти дней письменно факсимильно информировать о них другую Сторону. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

Все споры, возникающие между Сторонами в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров. В случае не достижения согласия между Сторонами, спор рассматривается в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течении одного года.

Действие настоящего Договора продлевается на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не заявит о прекращении настоящего Договора не менее, чем за 20 двадцать дней до окончания срока его действия.

Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При досрочном расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке Сторона, инициирующая расторжение, письменно факсимильно уведомляет другую за 20 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения. В случае расторжения настоящего Договора Стороны производят полные взаиморасчеты. Настоящий Договор составлен в 2 двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Все изменения и дополнения настоящего Договора оформляются в виде дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью. Факсимильные копии документов, передаваемых от одной Стороны другой, должны подтверждаться предоставившей их Стороной подлинниками по первому требованию другой Стороны. Свободы, д.

Большие Вяземы , Можайское ш. По соглашению Сторон настоящего Договора доставка автотранспортного средства до станции технического обслуживания Подрядчика может быть организована силами Подрядчика, при этом Заказчик возмещает Подрядчику стоимость доставки. Исполнитель не несёт ответственности за ценные вещи, оставленные заказчиком в автомобиле и не заявленные при оформлении приемо-сдаточного Акта.

Но чтобы автовладелец смог защитить права в процессе восстановления своего железного коня, и при необходимости, предъявить претензии к сотрудникам СТО, необходимо заключить письменный договор на оказание услуг по ремонту и техобслуживанию машины. Наряд-заказ на ремонт авто. Договор на техническое обслуживание оборудования При осуществлении закупки муниципальными заказчиками указывается "Муниципальный контракт". При осуществлении закупки иными заказчиками указывается "Договор". Указывается номер государственного муниципального контракта договора.

Бланк договора о предоставлении услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта

При прохождении техобслуживания в нашем техцентре на сумму более руб. Ремонт ТС производится по адресу: г. Москва, ул. Свободы, д31, стр. Москва, Алтуфьевское ш. По настоящему договору Исполнитель принимает на себя следующие обязательства: 2.

Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта

Техническое обслуживание и ремонт автомобиля выполняются в целях его содержания в исправном состоянии в соответствии с нормами, правилами, процедурами технического обслуживания и ремонта, установленными заводом-изготовителем с учетом условий их эксплуатации. Автомобиль используется Заказчиком для предпринимательской деятельности. При заключении договора на обслуживание автомобиля Заказчик представил документы, удостоверяющие его право собственности на автомобиль свидетельство о регистрации, паспорт ТС, справка-счет. При сдаче в ремонт отдельных составных частей автомобиля, не являющихся номерными, предъявления указанных документов не требуется. Представитель Заказчика предъявляет документ, подтверждающий право на эксплуатацию автомобиля. Дата приема автомобиля на техническое обслуживание, ремонт, сроки исполнения, гарантийные сроки указывается в заказ-наряде.

Работы выполняются в соответствии с Заказ-Нарядоми Актомвыполненных работ, которые подписываются представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. В заказе-наряде и Актах выполненных работ указывается перечень выполненных работ и их стоимость, перечень и стоимость использованных запасных частей и вспомогательных материалов, перечень деталей и материалов, предоставленных для выполнения работ Заказчиком, а также сроки выполнения работ.

Но чтобы автовладелец смог защитить права в процессе восстановления своего железного коня, и при необходимости, предъявить претензии к сотрудникам СТО, необходимо заключить письменный договор на оказание услуг по ремонту и техобслуживанию машины. Наряд-заказ на ремонт авто. Между автомобилистом и автосервисом могут заключаться также другие формы документов. Например, заказ-наряд. Но именно в договоре максимально подробно отображаются условия отношений между владельцем авто и собственником автосервиса. Задокументированная договоренность на ремонт автомобиля существенно упрощает процедуру предъявления претензий к качеству выполненных работ. Кроме того, заключение официального документа позволяет защищать интересы автовладельца после завершения работ. Ведь за автосервисом будет закреплена ответственность за гарантийные обязательства. В случае нарушения одной стороной взятых на себя обязательств договор может быть расторгнут. При этом другая сторона имеет право потребовать возмещения убытков, и суд будет на её стороне.

Договор оказания услуг по обслуживанию и ремонту автомобиля

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя по обслуживанию автомобилей в соответствии с условиями настоящего договора.

Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя по обслуживанию автомобилей в соответствии с условиями настоящего договора. Заказчик уполномочивает производить фактическую сдачу и приемку автомобилей в ремонт и из ремонта доверенным лицам, имеющим надлежащим образом оформленные доверенности.

Договор технического обслуживания автомобиля образец бланк Опубликовано Юрист-Онлайн Каждый автомобиль должен получать достойное техническое обслуживание. Только при таком условии он будет служить максимально долго и надежно. Самостоятельно производить техобслуживание не всегда возможно. Это связано с возросшей сложностью узлов авто. Кроме этого, для выполнения указанных работ необходимы специальные знания и оборудование. Проходить обучение и тратить деньги на необходимые приспособления чаще всего является нерентабельным и бессмысленным. В таком случае прибегают к услугам специализированных организаций. Такой вид взаимоотношений предполагает не разовую услугу, а периодическую. Причем все необходимые манипуляции с машиной должны проводиться в соответствии с установленным регламентом.

(типовой договор сервисного технического обслуживания, ремонта Образец договора на сервисное и техническое обслуживание на оказание услуг (выполнение работ) по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств. г. На ремонт агрегатов (двигателя, АКПП) предоставляется гарантия 6.

Договор технического обслуживания автомобиля образец бланк

.

Все тонкости договора на ремонт автотранспорта

.

Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

.

.

.

.

Комментарии 3
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Борислав

    Елки, для профессионалов статья

  2. Ефросинья

    Полезный вопрос

  3. Любим

    Большое Вам спасибо за необходимую информацию.

© 2019 gasurf.ru